（多选题）
建设工程施工合同履行过程中可能会出现以下原因所造成的损失，应由承包人承担的损失有（）。
A因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工、停工的损失
B承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失
C发包方中途变更设计造成的损失
D发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失
E发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
建设工程施工合同履行过程中可能会出现以下原因所造成的损失，应由承包人承担的损失有（）。
（单选题）
施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（）。
（单选题）
施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方可以免除违约责任的是（）。
（多选题）
某建筑工程施工合同履行过程中，出现了发包方拖延支付工程款的违约情况，则承包方要求发包方承担违约责任的方式可以有（ ）
（单选题）
某工程合同约定2008年12月15日竣工，并与1个月内交付使用。但施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程可能会拖期2个月。发包方在约定的竣工日期后1个月时，未经验收直接使用和占有了该工程。因此，该工程的竣工日期为（ ）
（单选题）
某工程施工合同中约定竣工日期为2012年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况： （1）开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地； （2）施工中发生了洪灾，拖延施工7天； （3）施工中非承包商原因停水、停电累计达到8小时； （4）设计变更导致工程量增加的工作量达到7天； 则该工程的实际竣工日期应为（）。
（单选题）
某工程施工合同中约定竣工日期为2012年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：（1）开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地；（2）施工中发生了洪灾，拖延施工7天；（3）施工中非承包商原因停水、停电累计达到8小时；（4）设计变更导致工程量增加的工作量达到7天，则该工程的实际竣工日期应为（）。
（单选题）
某工程施工合同中约定竣工日期为2014年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况： （1）开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地； （2）施工中发生了洪灾，拖延施工7天； （3）施工中非承包商原因停水、停电两周累计达到8小时； （4）设计变更导致工程量增加的工作量达到7天， 则该工程的实际竣工日期应为（）。
（单选题）
发包人发生以下情形，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是（）
