通然设计9月15日函件所提要求合法。依据是我国合同法规定的不安抗辩权制度。不安抗辩权是指在建设工程合同履行中，负有先给付义务的一方当事人，在对方财产明显减少，不能保证对待给付时，拒绝给付的权利。
《合同法》规定：“应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：经营状况严重恶化；转移财产、抽逃资金，以逃避债务；丧失商业信誉；有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。”在建设工程合同履行中，成立不安抗辩权须具备一定的条件：
第一、双方债务因同一建设工程合同而发生；
第二、负有先履行义务的一方当事人才能享有不安抗辩权；
第三、对方有不能为对待给付的现实危险。本案中宏图公司的情况完全符合上述要求。
（题干）
本题共计 2 个问题
2001年5月20日，通然工程设计研究所（以下简称通然设计）与宏图软件开发有限公司（以下简称宏图公司）签订工程设计合同。双方约定：通然设计为宏图公司设计标志性建筑“科技之光”，并于2001年10月1日之前将设计方案交付宏图公司；宏图公司接到方案后支付设计款17万元。同年8月，通然设计得知宏图公司经营不善，资金流转十分困难。随即通然设计便着手察访宏图公司的相关情况，并掌握了大量的资料。资料表明宏图公司目前明显资不抵债，众多债权人整日上门催讨，几乎不能维持正常的生产秩序。（后经人民法院查明，上述材料反映的情况属实。）9月15日，通然设计向宏图公司致函称：鉴于贵公司的现实情况，通然设计决定暂停“科技之光”的工程设计工作。如果宏图公司不能马上提供日后17万元设计款的担保，通然设计不能保证10月1日前交付设计方案。宏图公司复函称：虽然我公司目前遇到一些经营困难，但不至于日后不能支付设计款项。请通然设计恪守合同约定，马上恢复工程设计，并务必按时交付设计方案。直至10月1日，宏图公司未提供任何形式的担保，通然设计也没有交付工程设计方案。10月20日，宏图公司向人民法院起诉通然设计，要求其承担未按时交付工程设计的违约责任。
简答题
第 1 题
通然设计9月15日函件所提要求是否合法？有何依据？
正确答案
答案解析
略
简答题
第 2 题
宏图公司的诉讼请求能否得到人民法院支持？为什么？
正确答案
宏图公司的诉讼请求不能得到人民法院支持。因为经人民法院查明，通然设计所掌握材料反映的情况属实，所以通然设计行使不安抗辩权的行为合法，当然也就不承担违约责任。
答案解析
略
相似试题
（简答题）
2001年5月20日，通然工程设计研究所（以下简称通然设计）与宏图软件开发有限公司（以下简称宏图公司）签订工程设计合同。双方约定：通然设计为宏图公司设计标志性建筑“科技之光”，并于2001年10月1日之前将设计方案交付宏图公司；宏图公司接到方案后支付设计款17万元。同年8月，通然设计得知宏图公司经营不善，资金流转十分困难。随即通然设计便着手察访宏图公司的相关情况，并掌握了大量的资料。资料表明宏图公司目前明显资不抵债，众多债权人整日上门催讨，几乎不能维持正常的生产秩序。（后经人民法院查明，上述材料反映的情况属实。）9月15日，通然设计向宏图公司致函称：鉴于贵公司的现实情况，通然设计决定暂停“科技之光”的工程设计工作。如果宏图公司不能马上提供日后17万元设计款的担保，通然设计不能保证10月1日前交付设计方案。宏图公司复函称：虽然我公司目前遇到一些经营困难，但不至于日后不能支付设计款项。请通然设计恪守合同约定，马上恢复工程设计，并务必按时交付设计方案。直至10月1日，宏图公司未提供任何形式的担保，通然设计也没有交付工程设计方案。10月20日，宏图公司向人民法院起诉通然设计，要求其承担未按时交付工程设计的违约责任。 宏图公司的诉讼请求能否得到人民法院支持？为什么？
（填空题）
2001年9月3日-5日，中共中央总书记、国家主席江泽民应朝鲜劳动党总书记、国防委员会委员长（）的邀请，访问朝鲜。
（填空题）
2001年4月11日下午5时30分，在外交部橄榄厅会客室，中方接受了美国政府全权代表、驻华大使（）代表美国政府递交的关于“撞机事件”的道歉信签字文本。
（单选题）
1963年5月22～26日，31个非洲独立国家在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴举行首脑会议。会议于5月25日通过了《非洲统一组织宪章》，决定成立非洲统一组织（简称非统组织或非统），确定5月25日为“非洲解放日”。在2001年的首脑会议中，改名为（）。
（单选题）
建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000m<sup>2</sup>工业厂房（带地下室）的施工合同。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查；5月 19日接到监理工程师于5月20日复工令。
（单选题）
建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000m<sup>2</sup>工业厂房（带地下室）的施工合同。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查；5月 19日接到监理工程师于5月20日复工令。
（单选题）
据美国彭博社3月11日报道，一名美国法官日前作出判决，要求（）政府向2001年9月11日的恐怖袭击遇难家庭和保险公司支付105亿美元的赔偿金。
