(多选题)
关于工程竣工验收的说法,正确的是( )。
A工程竣工验收合格的,以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
B承包人送交竣工验收报告后,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期
C承包人送交竣工验收报告后,发包人拖延验收的,以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
D工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的,以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
E建设工程未经验收,发包人擅自使用的,以建设工程转移占有之日为竣工日期
正确答案
答案解析
本题考核的是对竣工日期争议问题的解决。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第14条规定,建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。第15条规定:“建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。”从这个规定可以看到,应该以提交竣工验收报告之日为实际竣工日期。《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
相似试题
(单选题)
关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法,正确的是( )。
(单选题)
某建设工程施工合同无效,但该工程竣工验收合格,以下说法正确的是()。
(单选题)
关于环境保护设施竣工验收的说法,正确的是()。
(单选题)
某建筑工程竣工后未经验收发包人提前使用,下列说法正确的是()。
(多选题)
某工程已具备竣工条件,承包人在提交竣工验收报告的同时,向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任等的说法,正确的有()。
(单选题)
关干建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法,正确的是().
(单选题)
某商业工程项目,业主急于营业在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用,使用5个月后发现部分装修出现质量问题,则下列说法正确的是()。
(单选题)
某商业工程项目,业主急于营业,在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用,使用5个月后发现部分装修出现质量问题,则下列说法正确的是()。
(单选题)
某建筑工程竣工后未经验收发包人提前使用,下列说法错误的是()。